le-caracterization

Dol dans l’exécution du contrat : La jurisprudence à profondément évolué sur ce point. Jusqu’en 1969, elle exigeait l’intention de nuire. Cette exigence a été abandonnée à partir de 1969. Selon la jurisprudence actuelle, le débiteur commet une faute dolosive dans l’exécution du contrat lorsque de propos délibéré il se refuse à exécuter ses obligations […]

La jurisprudence de la Cour de cassation va même plus loin en assimilant au dol le silence malicieux gardé par le contractant pour priver le cocontractant de ses droits.

constitue une faute dolosive les comportements de l’assureur ayant par ses atermoiements, retards et omissions, retardé les opérations d’expertise et d’indemnisation du sinistre

constitue une faute dolosive l’assureur ayant contraint l’assuré, en situation difficile à la suite du sinistre, à entreprendre une procédure longue et coûteuse

La reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant (l’assureur) dans l’exécution du contrat entraine diverses conséquences, notamment l’obligation de réparer les dommages, même non prévisibles

La reconnaissance du caractère dolosif du comportement du contractant (l’assureur) dans l’exécution du contrat entraine diverses conséquences, notamment l’obligation de verser des dommages intérêts

Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : En application de l’article L242.1 du Code des Assurances, il lui (MMA) revenait notamment de notifier sa proposition d’indemnisation dans un délai de 90 jours suivants le sinistre enregistré, soit au plus tard le 18 décembre 1997… elles ont au-delà fait choix d’instruire le dossier

Rapport d’expertise judiciaire d’André MICAL sinistre construction Dommages ouvrages : Divergence d’intérêts « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages… qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre

L’assureur est informé par les Services Vétérinaires : Hygiène Alimentaire, les murs des locaux de fabrication de votre établissement sont par endroit abîmés avec présence de plaques décollées (local frigo, salle ‘Gelmax’, local dosage, salle d’échaudage…). Ceci les rend inaptes au nettoyage et n’est pas conforme à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1993.(désordres ne permet

L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services

L’arrêté Ministériel du 22 janvier 1993 est volontairement ignoré par MMA notamment la sécurité sanitaire des aliments pendant les travaux a réaliser dans l’entreprise de fabrication de produits alimentaires en fonctionnement, et, sur les techniques de réparations notamment la conservation des panneaux détériorés à l’intérieur des banquettes, technique pourtant rejetée en 1998 par les services

L’assureur dommages-ouvrage durant deux années n’a pas su ou voulu respecter les obligations dont il était débiteur en vertu des dispositions conventionnelles et légales.

L’assureur informé des risques par les services vétérinaires a volontairement et déloyalement exposé l’assuré aux contaminations bactériologiques dans des bâtiments qui ne répondaient plus à la destination envisagée lors de leur construction.

L’assureur a volontairement et déloyalement fait le choix d’instruire le dossier d’indemnisation sans tenir compte du délai prescrit par la loi.

L’assureur MMA confronté à une divergence d’intérêts a volontairement et déloyalement privilégié ses intérêts au détriment d’une juste application du contrat souscrit par SAPAR.